工程门窗合同模板(合集7篇)。
随着法律在人们生活和工作中占的比重越来越多，合同在很多场合下都会被经常使用。合同能规范承诺和履行合作的过程。以下是小麦网编辑为您准备的最新关于“工程门窗合同模板”的范文，希望您的心情因本文而愉悦！
工程门窗合同模板 篇1
1.乙方应严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。乙方必须提供所有工人身份证复印件一份，以便于甲方对现场所有工人购买保险。
2.在施工过程中所发生安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。
第八条 工程款的支出和核算
门窗框上墙时支付 总工程款，门窗扇安装完毕后支付至 总工程款，交付验收使用时支付至 总工程款，剩余 总工程款为质保金，质保期为一年，质保期后两个月内一次性付清余款。
第九条 保修期
1.工程保修期为一年，保修期自竣工验收之日起计算。
2.因乙方施工质量不良所发生的任何损失，均限期由乙方修复并承担费用。
3.经乙方同意保修期内，如出现质量问题，乙方不及时维修，甲方可以请第三方代为保修，费用从乙方质保金中扣除。
第十条 违约、争议
1.合同双方的任何乙方不能全面履行合同条款均属违约，违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿责任，违约造成工期延误，甲方违约，工期顺延，乙方违约，非经甲方许可工期不得顺延。
2.合同履行中任何乙方无正当理由而甲方提出终止合同均属甲方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方全部经济损失外，还必须向对方支出合同价款3%违约金。
3.本合同如发生纠纷，双方应积极协商解决。协商不成，任何一方所在地的经济仲裁委员会申请仲裁，也可直接向法院起诉。
第十三条 合同份数及有效期
一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方确认与合同具有同等效力。
二、本合同双方签订之日起效，在本合同门窗工程竣工验收并结清尾款后失效。
甲 方：
乙 方：
日 期：
工程门窗合同模板 篇2
塑钢门窗工程承包合同
甲方： 乙方：
经双方友好协商，由乙方承租甲方所需塑钢窗工程，合同具体如下：
一、双方规定资料标准如下：
1、塑料型材必须是
2、玻璃采用
3、滑轮选用
型材；
牌；
4、本厂制作安装的塑料门窗因质量问题负责保修，保修期为一年，一年后因用户使用不当或人为造成的损失负责维修，只收取材料费，免收人工费。
二、双方执行的价格标准如下： 此塑钢面积以图纸尺寸计算为 总造价 图纸尺寸计算为：
大写：
此工程总造价
图纸尺寸计算为大写：
元，单价
元/m2，此工程总造价
m2，单价
元/m2，此工程。防护网图纸尺
元 /m2，此工程总造价
元，大写
m2。此工程总造价
元，大写：。
三、双方约定付款方式如下:甲方支付材料定金
元，塑钢型材到厂后支付
元整，乙方把门窗框全部材料运到工地，甲方结清工程全部余款，为
元，大写：。
月
日起
四、具体安装时间由双方协商决定，工期时间从
至
月
日止。
五、本合同一式两份，双方各执一份，以上约定如双方均无异议，方可签字，盖章生效。
六、工程地点：
甲方：
乙方：
****年**月**日
工程门窗合同模板 篇3
门窗安装施工合同范本
甲方：__________________________(以下简称甲方)
乙方：_________装饰工程有限公司 (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就____________小区的门窗制作及安装等事宜，订立门窗安装施工合同。
一、工程概况：___________________
二、工程工期：___________________
三、工程价款：
1、综合单价：
2、工程款支付
(1)本工程无预付款;
(2)在工程所需窗框/门框全部进场后个______工作日内，乙方向甲方提交请款报告，经甲方审核后七日内支付工程总造价的50%，即______万元;
(3)全部门窗安装完毕，工程竣工验收合格且交付甲方后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的工程档案技术资料后，双方进行结算。
(4)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。
3、工程款发票
甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。
四、材料供应：
___________________________________________________________________
五、工程保修及售后服务
1、乙方需对所有施工内容承担完整的保修责任，其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年。保修期从全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日开始计算。
2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。
3、双方签署本合同时，乙方需提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》等相关材料，并与甲方另行制定《质量保修制度》，作为本合同附件，具有同等法律效力。
以便通知乙方进行维修。
甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。
6、在维修期内，乙方须主动与甲方沟通联系，定时巡视施工工程，并记录回访情况。若发现存在质量问题和潜在风险，乙方应及时解决，确保工程质量达到标准。
7、为确保房屋交付使用时的顺利进行，乙方应成立专门服务小组负责本项目的物业管理。在房屋交付过程中，乙方需派员与甲方或甲方选定的物业管理公司人员一同陪同使用者进行交房，并对其反映的问题及时作出整改。如因乙方原因产生责任和费用，乙方将承担全部责任。
六、违约责任
1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。
2、若乙方未按照合同要求将所需门窗及时运至工地、逾期未开工、或任一阶段施工时间超时，乙方应向甲方支付______元人民币的违约金，每逾期一日加收。若逾期超过十四天，甲方有权解除合同，乙方需支付工程总价的20%作为违约金。
3、如果乙方的工程质量未达到约定标准，甲方或监理方将指示或要求乙方予以修复、拆除或返工，直至符合约定标准及甲方要求。若乙方未按照甲方的指示或要求进行整改，在逾期十四日仍未符合约定标准或同一部位已经整改两次仍未达到合同约定标准及甲方要求的情况下，甲方有权解除合同。此时乙方应负担合同总金额20%的违约金。
4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由甲方选定。
5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失。
7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方。
8、若由于乙方原因导致工程延误或存在质量问题，除了乙方按照合同规定向甲方负责外，乙方还需要承担由此带来的全部损失，包括但不限于因交房延误、房屋质量问题或购房者退房而产生的违约金、赔偿金等。因此，乙方必须保证工期和质量，并在发生质量问题时立即采取必要措施解决。
9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。
七、争议解决
发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
八、其他
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份，均具有同等法律效力。
甲方：___________________ 乙方：___________________
法定代表人：___________________ 法定代表人：___________________
_____________年___________月___________日
工程门窗合同模板 篇4
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就______驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地址：
三、承包方式：包工包料(大包)。
四、工程内容：点式玻璃雨搭。
五、工程用料：
1、框架：用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。
2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。
3、玻璃：8mm8mm钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。
六、承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。
七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。
八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后
付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。
九、违约责任：
1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。
2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。
十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至肇东市人民法院。
十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑门窗工程承包合同范文2
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和《合肥市建筑工程施工合同管理办法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第一条：工程概况
工程名称：______
工程地点：______
工程内容：铝合金建筑门窗
工程范围：加工、制作、安装及成品保护
1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元/㎡(带不锈钢窗纱)，推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元/㎡，地弹门为310元/㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。
2、承包方式：包工包料。
第二条：工程期限
1、开工日期：20__年5月30日
2、竣工日期：20__年7月20日
3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列情况，工期应相应顺延：a)因甲方原因发生工程量变化和设计变更;
b)一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;
c)不可抗拒之因素;
d)因甲方原因未能按期完成施工前准备工作，或未能按规定提供材料等造成乙方停工的;
e)合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后5日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后5日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。
第三条：工地代表
甲方驻工地代表：负责人：
乙方驻工地代表：负责人：
第四条：甲方工作
1.提供与门窗工程有关图纸及技术资料;
2.负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;
3.负责提供材料堆放场地及脚手架使用。
第五条：乙方工作
1.应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工程质量;
2.切实与土建施工单位配合，认真做好安全生产、文明施工，现场安全责任自负;
3.工程在未办理移交前要切实做好成品保护;
4.要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。
第六条：工程进度
严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。
第七条：工程质量
1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确保叁级以上。
2、工程材料的使用：
推拉窗为828系列，推拉门为90系列，壁厚为1.2mm，扣板厚度为0.8~1.0mm，几何尺寸统一，色泽一致，配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。
3、工程材料的要求：
电泳不锈钢铝合金型材采用江阴信元铝材，铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5mm厚浮法白色玻璃。
第八条：工程验收
1.隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。
2.乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。
3.乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。
第九条：合同价款与支付
1、本工程合同单价(材价调整除外)，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的，可作调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减;
(2)甲方代表确认的'设计变更。
2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程《建设工程施工合同》。
第十条：设计变更
1.乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。
2.工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。
第十一条：保修
承包方负责保修二年(注：非人为原因)。
第十二条：违约责任
1.甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之五支付违约金;
2.乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之五支付违约金;
3.由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方承担由此造成的一切损失。
4.工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的10%进行处罚。
第十三条：争议
本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决;协商不成时，采用下列方式中2项解决。
1.向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。
2.向合肥市人民法院起诉。
第十四条：如需担保，应另立合同。
第十五条：合同份数
合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本6份送有关部门备案。
第十六条：其它
未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程门窗合同模板 篇5
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就____市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、工程名称：。
二、工程地址：
三、承包方式：包工包料(大包)。
四、工程内容：点式玻璃雨搭。
五、工程用料：
1、框架：用15与10的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。
2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。
3、玻璃：88钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。
六、承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。
七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。
八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后
付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定________年内返还保质金)。
九、违约责任：
1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方承担，工期不予顺延。
机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担，并在复工前支付违约费用。
十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至____市人民法院。
十
一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程门窗合同模板 篇6
发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，双方遵守平等、自愿、公平和互利互惠、诚实信用的原则，双方就 工程项目塑钢窗制作、安装工程承包事项，经友好协商达成一致意见，签署本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
第二条 工程总价
1、门窗面积：约 平方米。
2、单价：塑钢窗： 元/平方米，安全玻璃部位： 元/平方米。 总价款约为：塑钢窗： 元/平方米* 平方米= 元
安全玻璃： 元/平方米* 平方米= 元
合计总价款暂定为： 元，大写 元整，最终按塑钢窗实际面积结算。
3、单价款包括所有门窗材料及生产、运输、安装、调试、税金等费用。(此工程为交钥匙工程)
4、工程量按实际加工尺寸由甲乙双方实测实量计算进行结算。
第三条 工 期
1、以工程书面通知为准。安装窗框每栋不得超过8天时间完成，每栋楼工期40天。
2、甲方在安装施工进场前 5 日向乙方发出书面通知书。
第四条 产品要求
1、型材采用沈阳久利65豪华ASA平面共挤三玻内平开系列，颜色咖啡色，气密性、水密性、保温性能、抗风性能须满足设计要求。
2、钢衬为1.5mm厚热镀锌，U型钢衬，中挺为1.5mm方管;五金配件为春光品牌，标准窗合页CGJL006-S，全金属执手CGCD-046，800mm双向传动器CGCD006-SG;开启处胶条为沈阳瑞德三元乙丙胶条，固定窗为prc胶条;密封胶、发泡剂为国产优质产品
3、玻璃为中空槽铝式玻(4mm+9+4mm+9+4mm)，采用沈阳耀华国家标准汽车级玻璃，当玻璃大于1.5平米、距地面低于0.9米时，外层均采用安全玻璃。其它附件均按照国家标准的要求制作。
4、框与墙体间的连接采用固定片,厚度大于1.5mm，宽度大于15mm。
第五条 工程质量标准
本工程适用标准:
《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-20xx
《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》GB/T7107-20xx
《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》GB/T8814-20xx
《聚氯乙烯(PVC)门窗增强型钢》JG/T131-20xx
《塑料门窗用密封条》GB120xx
《建筑玻璃应用技术规范》JGJ113-20xx
《建筑安全玻璃管理规定》J255-20xx
长春市建管部门有关规章、规定。
第六条 工程文件、设计变更
1、乙方应先根据甲方提供的建施图纸进行二次设计绘制门窗的分割图纸节点样图，并经甲方确认后方可按下料工艺单进行下料加工和安装,乙方设计图纸保存完整。
2、甲方对双方已确认的原设计进行变更，如门窗位置、尺寸、规格型号、开启方式、数量等，甲方须及时以书面形式通知乙方，乙方应根据变更的内容重新绘制施工图纸并经过甲方的确认再施工，工期相应调整。
3、乙方发现技术错误及严重不合理的，应及时通知甲方，甲方尽快给予答复，同时承担相应责任及费用，工期相应调整。
4、由乙方制作加工和施工质量问题导致设计修改或变更而发生的费用，由乙方负责。
第七条 甲方责任
1、提供建筑的立面图、平面图、门窗及洞口尺寸表等相关技术资料。
2、在认可的大样图及委托的洞口尺寸表上签字。如有更改必须提供书面技术联系单，并经双方签字认可。
3、协调安排各工种的交叉作业，配合乙方采用吊车上框及后期玻璃安装。
4、为乙方提供必要的安装基准线。监督检查工程质量，对不符合约定的，甲方有权要求施工人员在合理期限内无偿修理或返工。
5、若土建抹灰将窗框排水孔堵塞，应由责任方负责清理。
6、按合同规定结算点支付工程款及结清尾款，并组织对工程竣工验收。
7、对于验收合格的产品，非乙方原因损坏或丢失的，由责任方负责承担相关费用。
8、甲方委派 为现场代表，负责处理本工程现场施工有关事宜。
第八条 乙方责任
1、根据甲方的设计要求，遵照采用材料技术性能和门窗标准要求，进行二次设计，并提供二次设计的塑窗型图及立面图(三套)。
2、依照甲方签字的大样图及洞口尺寸进行二次设计，按甲方缩尺要求进行制作，未经甲方同意，不得擅自更改。
3、编制施工进度计划、请款计划及相关文件，及时送达甲方有关部门。
4、提供主材及附属配件配置清单和实物样品封存，包括：型材、五金件、胶条、发泡剂、密封丁基胶、耐侯胶等。
5、对半成品、成品具有保护义务。如因乙方措施不当，造成损失由乙方自行负责。 因人为或野蛮施工造成乙方成品损坏，责任方应负责修复或承担由此照成的损失。
6、负责塑窗复试、检验及验收，并承担其费用(长春当地复试)。
7、承担现场安装施工用电费用。
8、提供完整、合格的竣工验收技术资料，办理竣工结算，参加竣工验收,及时安排整改。
9、负责合同约定的产品制作、安装及维修。
10、在合同保修期内，对乙方责任出现质量问题，由乙方无偿维修。
11、乙方委派 为现场项目经理，全权负责处理本工地一切事宜。
第九条 质量要求
1、焊接要牢固，表面平整，焊口清理彻底。
2、压条拼接要严密，胶条安装要紧密。
3、包装要规范。
4、制作及安装要符合国家现行的相关规范和行业标准。
5、建设单位及监理单位有权对进入现场的塑窗进行随机破坏性检验，按规定做强制检测项目。
第十条 施工进度及安全
1、严格按约定工期完成塑窗的制作，现场安装同总包单位的施工进度分段进行，工期累加不能超过总工期约定。
2、现场要有专职的安全员负责施工安全，与总包单位密切配合，并服从建设单位工程施工管理办法、监理单位及总包单位的管理。
3、窗框安装每栋楼不得超过8天，玻璃安装、调试每栋楼不得超过30天。 第十一条 开工
乙方应在接到进场通知书后的七天内，组织设计、安装人员全面检查待施工工程的质量、洞口尺寸、定位、安装基准线等是否符合现场测尺、安装门窗条件，如不符合条件应 向甲方提出书面建议，甲方三日内予以答复。
第十二条 暂停施工
甲方在认为确有必要时，书面要求乙方暂停施工，在二日内提出处理意见，经甲方代表批准后恢复施工。相应顺延工期;停工责任在乙方，由乙方承担发生费用(每日按合同总金额的千分之三计算)。未经甲方许可，工期不予顺延。
如发生设计变更，工程量变化，原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延。
第十三条 工程付款
合同签订后甲方按产品制作形象进度支付给乙方工程款，全部框体安装完毕后，甲方付至工程总造价的60%;待玻璃安装后，甲方付至工程总造价的85%;工程结束经验收合格，结算完成，提供完整的竣工验收资料后，付工程总造价的10%;剩余工程总造价的5%，在保修期过后一个月内付清。
第十四条 质量保修期
1、自安装结束后甲方验收之日起，保修 2 年。并终身维修(只收取维修工本费)
2、保修期内，如出现质量问题，乙方无条件维修或更换。非乙方原因造成的损坏，乙方配合修复，按成本价格收取责任方材料费。
第十五条 竣工验收及办法
1、工程具备竣工验收条件，乙方向甲方提供完整的符合长春建管部门要求的门窗工程技术档案等资料和竣工验收报告。
2、甲方代表接到验收报告后，应在7日内组织有关部门验收，并在验收后3日内给予，批准或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
第十六条 安全施工
1、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施。
2、因乙方自身原因发生重大事故，应由乙方自行负责。因其它施工单位造成的重大事故，应由造成方负责。
第十七条 不可抗力
不可抗力发生后，甲乙双方应迅速采取措施，尽力减少损失，造成损失的费用由双方分别承担，协商解决。
第十八条 违约责任
1、甲方应在接到乙方催款通知书后10个工作日内拨款，未按照约定支付款导致工期延误，有甲方承担。
2、甲方可在每栋楼里抽取一扇样窗做破坏性试验，如发现产品质量及安装有不符合国家有关标准的情形，乙方无条件将产品收回并在5日内重新安装。
3、由于乙方产品质量及安装不当造成工期延误，责任由乙方承担并向甲方支付合同总金额千分之三的违约金。
第十九条 合同生效与中止
1、本合同自订立之日起生效。
2、本合同一式六份，具有同等效力，由甲乙双方各执两份。
3、工程验收移交后，质保金全部付清，本合同即告终止。
4、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
5、本协议执行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商无效的，可向人民法院提起诉讼。
本协议一式五份，甲方三份，乙方两份，以甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
联系方式： 联系方式：委托人：年 月 委托人：年 月 日 日
工程门窗合同模板 篇7
购货方，(以下简称甲方)法定代表人，
地址，
联系电话，
供货方，(以下简称乙方)
法定代表人，
地址，
联系电话，
一、工程概况
1、工程名称，
2、建设地点，
3、质量要求，达到乙方以技术说明、样品以及设计方案书、施工图纸等其他资料承诺的质量、效果、功能，且不能低于国家标准、行业标准及由双方商定质量要求，并符合本合同的目的。材料厚度要求门框MM,门扇厚度 MM。
4、生产安装内容，根据甲方提供建筑设计图纸，由甲乙双方进行现场勘察，由甲方确定本项目工程门的开启方向及数量(见入户门详细清单)。
二、工期
1、该项目生产安装工期天，工期从甲方通知开工之日起计算。如遇下列原因工期顺延，A、设计变更;B、遇不可抗力自然灾害;C、未按合同规定付款;D、由于甲方原因造成工程停工，要求停止生产。
2、乙方成品到达甲方工地，工程门安装前和安装完成后，甲方都有权对工程门进行检查验收。
3、安装工期为一次性整套安全门安装到位，不能拆分安装。
三、合同价款及支付方式
(一)合同价款
本工程的合同价款采用固定综合单价方式计算。各项单价内已含各类人工、乙方采购的材料、乙方自携自备的各类施工机械、机具的市场价格、税费波动(包括政策性调整)。
3) 总价暂定人民币，大写 )小写( 元 )。最终结算价以实际现场实收数量为准。具体单价如下，
规格
(高*宽mm)开启
方向款式颜色数量单价
(元/樘)樘数总金额备注
备注以上单价包含生产、运输、安装;不含灌浆费用，如需灌浆，灌浆材料由购货方提供。不含税价。(含税加6%)
8)本合同的合同价款包括了本合同约定的生产安装内容中所有涉及到的工作内容，以及其工作内容中以明示或者暗示的项目特征及其工程(工作)内容的全部酬金，在任何情况下都不予以调整。
(二)合同金额的付款方式和结算方法
1、本合同签约后，甲方向乙方支付总工程款 %预付款，乙方按实际门洞尺寸、开启方向及数量规格定制、配料生产，工程门到达甲方工地后甲方支付总工程款的%，甲方安装完成验收后乙方付清总工程款 %
2、乙方按相关要求安装完成，甲方按实际安装货品数量向乙方支付完毕。
4) 关于工程门的设计调整(更改)
1、本合同签订后，不得随意更改。
2、若因需要更改和调整设计产品的，甲方应以书面形式通知乙方停止生产，待调整资料完善并经甲方签审同意，生产工期、工程量及造价按双方协商调整情况进行增减。
3、双方协商不能达到一致意见时，任何一方均有权解除合同，对乙方已按合同生产的产品或半成品、已按合同规定加工的原材料，甲方要按合同价付款给乙方。
五、质保期
1、本项目安全门保修期为在项目现场安装验收后一年。
2、在保修期内，除甲方或住户认为造成损坏不在保修范围内之外，乙方须在接到甲方通知(包括电话或短信)24小时内到场处理维修，如乙方不能按时到场维修，甲方有权另行请人来维修，费用由乙方负责。
六、双方的责任
(一)甲方责任
1、若工程门变更应以书面通知乙方停止生产。
2、甲方每一批货要在生产之前必须提前十天向乙方发书面生产下料通知，确定安装以任务书为准。
3、按合同规定时间付款。
4、工程门安装水平线由甲方提供。
5、工程门安装所涉及到使用水电、砂石、水泥、产品堆放场地，运输电梯等费用由甲方提供，乙方入场施工不再支付上述费用。
(二)乙方的责任
1、积极配合甲方各项要求生产。
2、保证质量，按期交货。
3、工程门按甲方要求生产、安装，由甲方验收。
4、乙方负责提供所需验收相关资料。
5、工程门运输到甲方工地后，乙方负责保管尚未验收交付的安全工程门，确保产品及各种配件的安全，丢失由乙方自行负责。
6、乙方未经甲方验收擅自安装工程门的，甲方有权要求乙方自行拆除或者强制拆除，因此造成的损失全部由乙方承担。
7、乙方进入施工现场要严格遵守安全文明施工的一切规定，认真落实各项安全措施，发生工伤死亡、停工以及造成第三方人身财产损失等情况，均由乙方自行负责，并追究当事人责任。
8、施工现场内第三方的工作，需乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。此类的交叉、配合工作内容及其费用包括在本合同的单价或合同中，也已包括在本合同约定的工期内。
七、违约责任
(一)甲方违约责任
1、甲方未履行合同规定的义务，甲方未按合同规定付款一日，按应付未付款的3%向乙方支付逾期违约金，如超过规定付款日期两个月，乙方有权终止合同并赔偿损失。
2、乙方生产工程门完毕，若甲方原因造成无法安装，导致产品滞留在乙方仓库超过二十个工作日，乙方有权向甲方收取仓储停占费2元/樘/天。
(二)乙方违约责任
乙方未按照合同规定时间完成生产安装的，每逾期一日，按合同工程款1%向甲方支付违约金。甲方有权解除合同，但造成甲方损失的由乙方承担。
8) 争议解决方式
在合同履行中，双方因履行合同发生争议或异议，双方应友好协商解决，协商不成的，可通过法律诉讼方式向工程门安装所在地法院解决。
17) 本合同未尽事宜，双方协商解决，可另订补充合同作为本合同的附件，产品保修期过后，合同终止。
21) 本合同一式贰份，均具有法律效力，经双方签字盖章之日起生效。
甲方(签章)， 乙方(签章)，
代表人， 代表人，
联系电话， 联系电话，
日期， 日期，